Elektrikervertrag Vorlage kostenlos

ELEKTRIKERVERTRAG Dieser Elektrikervertrag (der „Vertrag“) wird mit Wirkung zum [Wirksamkeitsdatum] (das „Wirksamkeitsdatum“) geschlossen ZWISCHEN: [Name des Elektrobetriebs], eingetragen als Elektrotechniker unter [Eintragung als Elektrotechniker], Geschäftsanschrift [Anschrift des Elektrobetriebs] (der „Auftragnehmer“); UND [Name des Auftraggebers], Anschrift [Anschrift des Auftraggebers] (der „Auftraggeber“). Auftragnehmer und Auftraggeber werden einzeln als „Partei“ und gemeinsam als „Parteien“ bezeichnet. 1. OBJEKT UND LEISTUNGSUMFANG Der Auftragnehmer führt am Objekt [Anschrift des Objekts] (das „Objekt“) folgende Elektroarbeiten aus: [Leistungsbeschreibung] (zum Beispiel Zählerschrank- oder Verteilererneuerung, Stromkreisergänzung, Beleuchtung, Steckdosentausch, Wallbox, Generator-Umschaltung oder Fehlersuche). Nicht aufgeführte Arbeiten sind nicht Gegenstand dieses Vertrags und bedürfen eines Nachtrags in Textform. 2. AUSFÜHRUNGSZEIT Die Arbeiten beginnen voraussichtlich am [Leistungsbeginn] und sollen bis [Voraussichtliche Fertigstellung] im Wesentlichen fertiggestellt sein, vorbehaltlich Abstimmung mit dem Netzbetreiber, Abnahmen, Materiallieferzeiten und verdeckter Zustände. Zeitangaben sind keine verbindliche Fertigstellungsfrist, sofern die Parteien nicht schriftlich einen festen Termin vereinbaren. 3. GENEHMIGUNGEN, ABNAHME UND VORSCHRIFTEN Der Auftragnehmer holt die für die Arbeiten erforderlichen elektrorechtlichen Anzeigen, Anmeldungen beim Netzbetreiber oder Abnahmen ein, sofern die Parteien nicht schriftlich vereinbaren, dass der Auftraggeber sie beantragt. Die Ausführung erfolgt nach den anerkannten Regeln der Technik und den geltenden elektrotechnischen Vorschriften. Der Auftraggeber gewährt dem Auftragnehmer und der prüfenden Stelle angemessenen Zugang. Soweit der Leistungsumfang es erfordert, beantragt der Auftragnehmer die Trennung oder Wiederinbetriebnahme beim Netzbetreiber. 4. MATERIAL UND GERÄTE Sofern der Auftraggeber Geräte nicht schriftlich selbst stellt, liefert der Auftragnehmer Leitungen, Installationsgeräte, Leuchten und das sonst für den Leistungsumfang erforderliche Material. Beigestellte Teile müssen rechtzeitig vor Ort, vollständig und für Dose und Stromkreis geeignet sein. Für Mängel an beigestellten Teilen und für Verzögerungen durch verspätete Lieferung haftet der Auftragnehmer nicht. 5. VERGÜTUNG UND ZAHLUNGEN (a) Vertragspreis. Der Auftraggeber zahlt [Vertragspreis] nach dem Vergütungsmodell [Vergütungsmodell] (Pauschalpreis, Aufwand nach Zeit und Material oder Höchstpreis), einschließlich gesetzlicher Umsatzsteuer, soweit nicht anders angegeben. (b) Anzahlung. Mit Vertragsschluss ist eine Anzahlung von [Anzahlung] fällig, soweit gesetzlich zulässig. (c) Zahlungsplan. Weitere Beträge sind wie folgt fällig: [Zahlungsplan]. (d) Mehrarbeiten. Arbeiten außerhalb des Leistungsumfangs werden nach schriftlichem Nachtrag mit [Stundensatz für Mehrarbeiten] zuzüglich Material zum Einkaufspreis plus [Materialaufschlag] abgerechnet. (e) Verzug. Bei Zahlungsverzug fallen die gesetzlichen Verzugszinsen an. Nach schriftlicher Ankündigung darf der Auftragnehmer die Arbeiten bis zum Ausgleich aussetzen. 6. NACHTRÄGE Änderungen von Leistungsumfang, Material, Termin oder Preis bedürfen eines Nachtrags in Textform, der vor Ausführung von beiden Parteien unterzeichnet oder elektronisch bestätigt wird, außer bei Notmaßnahmen zur Beseitigung einer Stromschlag- oder Brandgefahr. Notmaßnahmen werden so bald wie möglich dokumentiert. 7. SPANNUNGSFREISCHALTUNG UND SICHERHEIT Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass der Auftragnehmer Stromkreise oder den Hausanschluss soweit erforderlich spannungsfrei schaltet. Geplantes Abschaltfenster: [Geplantes Abschaltfenster]. Der Auftraggeber hält Personen und Haustiere von offenen Verteilern und unfertigen Stromkreisen fern. Der Auftragnehmer wendet den geltenden Sicherheitsregeln entsprechende Freischalt- und Sicherungsmaßnahmen an und stellt nicht betroffene Stromkreise wieder her, soweit das praktisch möglich ist. 8. VERDECKTE LEITUNGEN UND VERTEILER Stellt der Auftragnehmer Aluminium-Installationsleitungen, alte Stegleitungen, überlastete Verteiler, nicht angezeigte Anlagen, Asbest oder andere bei der Besichtigung nicht erkennbar gewesene Zustände fest, unterbricht er diesen Teil der Arbeiten und unterbreitet einen Nachtragsvorschlag in Textform. Zur Ausführung dieser Mehrarbeiten ist er erst nach Annahme durch den Auftraggeber verpflichtet. 9. MÄNGELANSPRÜCHE UND GARANTIE Die gesetzlichen Mängelansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt. Zusätzlich garantiert der Auftragnehmer die Ausführung für [Garantiezeit für die Ausführung] ab Abnahme. Herstellergarantien für Geräte gehen auf den Auftraggeber über. Nicht erfasst sind beigestelltes Material, Überlastung, Feuchtigkeitseintritt, Eingriffe Dritter und Störungen auf der Netzseite. DER AUFTRAGNEHMER GARANTIERT WEDER EINE UNUNTERBROCHENE STROMVERSORGUNG NOCH, DASS BELASSENE BESTANDSLEITUNGEN DER HEUTE GELTENDEN NORM ENTSPRECHEN. 10. HANDWERKSROLLE UND VERSICHERUNG Der Auftragnehmer versichert, als Elektrotechniker in die Handwerksrolle eingetragen zu sein oder die sonst nach der Handwerksordnung erforderlichen Voraussetzungen zu erfüllen, und unterhält eine Betriebshaftpflichtversicherung mit folgendem Umfang: [Versicherungsschutz]. Einen Nachweis legt er auf Verlangen vor. Soweit gesetzlich vorgeschrieben, besteht Versicherungsschutz für Beschäftigte. 11. REINIGUNG UND ABNAHME Der Auftragnehmer entfernt arbeitsbedingte Abfälle und hinterlässt den Arbeitsbereich in angemessen sauberem Zustand. Ausgebaute Geräte und Schrott bleiben Eigentum des Auftraggebers, sofern dieser nicht um die Entsorgung bittet. Nach Fertigstellung findet eine Abnahme statt; Restmängel hält der Auftraggeber in Textform fest. 12. SELBSTÄNDIGKEIT Der Auftragnehmer handelt selbständig und bestimmt Arbeitsweise, Personal und Werkzeuge. Ein Arbeits-, Gesellschafts- oder Vertretungsverhältnis wird durch diesen Vertrag nicht begründet. 13. WIDERRUF UND KÜNDIGUNG (a) Widerrufsrecht. Ist der Auftraggeber Verbraucher, kann ihm ein gesetzliches Widerrufsrecht zustehen, etwa bei Verträgen außerhalb von Geschäftsräumen. Die Widerrufsfrist beträgt [Widerrufsfrist], mindestens jedoch die gesetzliche Frist. Der Auftragnehmer stellt die gesetzlich vorgeschriebene Widerrufsbelehrung zur Verfügung. (b) Kündigung aus wichtigem Grund. Jede Partei kann den Vertrag aus wichtigem Grund kündigen, insbesondere bei einer wesentlichen Pflichtverletzung, die nicht innerhalb von zehn (10) Tagen nach schriftlicher Aufforderung behoben wird. Bis dahin erbrachte Leistungen und nicht rückgabefähige Materialien sind zu vergüten. 14. HAFTUNG Außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit oder soweit eine Begrenzung gesetzlich unzulässig ist, ist die Haftung jeder Partei auf die nach diesem Vertrag gezahlte oder geschuldete Vergütung begrenzt. 15. ANWENDBARES RECHT Dieser Vertrag unterliegt dem Recht von [Anwendbares Recht / Gerichtsstand] unter Ausschluss kollisionsrechtlicher Grundsätze. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, [Anwendbares Recht / Gerichtsstand]; die Parteien können vorab eine Schlichtung oder Mediation vereinbaren. 16. ALLGEMEINES (a) Gesamte Vereinbarung. Dieser Vertrag enthält die gesamte Vereinbarung der Parteien zu seinem Gegenstand. (b) Änderungen. Änderungen bedürfen der Textform und der Zustimmung beider Parteien, auch elektronisch. (c) Salvatorische Klausel. Ist eine Bestimmung unwirksam, bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam. (d) Elektronische Signaturen. Dieser Vertrag kann in mehreren Ausfertigungen, auch elektronisch, unterzeichnet werden; jede Ausfertigung gilt als Original. ZU URKUND DESSEN haben die Parteien diesen Vertrag zum Wirksamkeitsdatum unterzeichnet. AUFTRAGNEHMER Name: [Name des Elektrobetriebs] Handwerksrolle: [Eintragung als Elektrotechniker] Unterschrift: _______________________________ Name des Unterzeichnenden: _______________________ Datum: ____________________________________ AUFTRAGGEBER Name: [Name des Auftraggebers] Unterschrift: _______________________________ Datum: ____________________________________